Договор поставки со спецификацией образец
В случае поставки Товара пониженной сортности Покупатель вправе отказаться от принятия поставляемого Товара или приняв Товар, удержать с Поставщика неустойку в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Товара, сортность которого оказалась пониженной.5.6. Начисление и выплата пеней, убытков и штрафов виновной стороной производится только на основании письменного требования другой стороны.5.7. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.
1.5. Указанные в п. 1.4 настоящего договора документы являются его неотъемлемой частью. 1.6. Копии договора и документов имеют статус юридической силы до получения заверенных подписью директора и печатью организации документов по почте.
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2021 г
В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ООО «Рем Строй Центр» и ОАО «Дальэнергомонтаж» поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и в отзыве на неё соответственно, дав по ним пояснения.
Довод жалобы о том, что сумма полученной предоплаты по договору поставки согласно платежным поручениям, имеющим на него ссылку, составляла 32 859 178 руб., а не 41 471 156 руб., как утверждает истец, судом апелляционной инстанции во внимание не принимается, поскольку факт получения денежных средств от первоначального кредитора на сумму 8 611 978 руб. (41 471 156 — 32 859 178) ответчиком не оспаривается. При этом ответчик, в нарушение статьи 65 АПК РФ не привел доказательств того, что перечисление этой денежной суммы производилось по другому договору, а не по договору поставки от 24.04.2021 N К4-095.
Образец спецификация к договору купли продажи товара между юридическими лицами
6.2.2 Осуществить проверку Товара в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения Товара. Покупатель сообщает Продавцу о замеченных при приемке недостатках Товара в письменном виде путем направления в адрес Продавца «Уведомления о недостатках».
6.1.1 Подготовить Товар к передаче (отгрузке) надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте в срок не более 5-60 (_____) рабочих дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.
Договор продажи товара по спецификации
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет. 4.3. При перечислении денежных средств на расчетный счет Продавца Покупатель обязан указать в платежном поручении реквизиты настоящего договора и Спецификации. Стороны допускают указание в платежном поручении реквизитов счета-фактуры (счета на предоплату) без указания реквизитов договора и Спецификации. 5. Переход права собственности 5.1. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент сдачи Товара перевозчику (на условиях доставки), либо с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи Товара (Приложение N 2 к настоящему Договору) и предоставления товарной накладной ТОРГ-12 (на условиях самовывоза). 5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента перехода прав собственности на Товар Покупателю. 6.
Покупатель сообщает Продавцу о замеченных при приемке недостатках Товара в письменном виде путем направления в адрес Продавца «Уведомления о недостатках». 6.2.3 Подписать при передаче Товара соответствующие документы (акт приема-передачи и товарная накладная ТОРГ-12). Уполномоченный представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность. Датой передачи оборудования считается дата подписания акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12.
7. Гарантийный срок товара 7.1 Гарантийный срок Оборудования исчисляется с момента подписания акта приема-передачи и товарной накладной ТОРГ-12 и составляет 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации и надлежащего сервисного обслуживания Оборудования.
Договор поставки
4.6. При неявке представителя Поставщика (грузоотправителя) в срок, предусмотренный Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2021г. и 25.04.1966г. соответственно, или подписания им акта с особым мнением о причинах и характере выявленных дефектов, отобранные образцы (пробы) должны быть доставлены Поставщику в десятидневный срок с момента составления акта.
3.6. Перегруз в указанных выше пределах подлежит принятию и оплате с отсрочкой 10 банковских дней с даты выставления соответствующего счета-фактуры и засчитывается в счет объемов поставки в будущих периодах.
Поставщик поставил товар, не соответствующий спецификации, но с сертификатом качества, а покупатель промедлил с претензией: на чьей стороне будет суд
Согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. В соответствии со ст. 464 ГК РФ, если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару документы, которые он должен передать, покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
Ссылки на то, что поставленный товар был принят без замечаний, претензия направлена спустя определенный промежуток времени, а потому покупатель нарушил порядок приемки товара по качеству, не имеют правового значении при разрешении спора. Передача товара с иными характеристиками, чем те, что согласованы в договоре, не может признаваться исполнением обязательства по поставке ни полностью, ни в какой-либо части (см., например, постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.05.2021 № Ф04-6688/16 по делу № А67-6133/2021).
Если инной не предусмотренно спецификацией
С учётом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене в связи неприменением судами первой и апелляционной инстанций закона, подлежащего применению (п. 1 ч. 2 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поскольку имеющие значение для дела обстоятельства установлены судами первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции на основании п. 2 ч. 1 ст. 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.
В рамках договора от 05.09.2021 N 516НТ/11 стороны согласовали спецификацию от 02.12.2021 N 2 на поставку 3 000 тонн нефти по цене 16 000 руб. за тонну, всего на сумму 48 000 000 руб., со сроком поставки в декабре 2021 года при условии своевременной оплаты.
Договор поставки со спецификацией 2021 образец скачать бесплатно типовой бланк пример форма
6.2. За несвоевременную передачу оборудования по вине Поставщика он уплачивает Покупателю неустойку в размере _____% от стоимости не переданного оборудования за каждый день просрочки в течение первого месяца, а со второго месяца по _____% за каждые _____ календарных дней.
6.5. Все возникающие претензии по настоящему договору между сторонами должны быть рассмотрены в течение _____ дней с момента получения претензии. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору.
Если инной не предусмотренно спецификацией
Документы, полученные посредством факсимильной связи (факсом), сохраняют юридическую силу до получения оригинальных экземпляров указанных документов. 8.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их письменного оформления в виде подписанного сторонами дополнительного соглашения. 8.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи (факсом), позволяющим установить, что сообщение исходит от стороны по настоящему договору, если указанные документы подписаны полномочными представителями сторон, с последующим обязательным немедленным направлением оригинала (оригиналов) указанных документов.
Ошибки в договоре и их последствия
В данной статье мы будем рассматривать только самые распространенные отклонения условий договора от подлинной (но не правильно выраженной) воли его сторон, возникших в результате ошибок (т.е. непреднамеренных отклонений условий договора, которые носят существенный характер). Обычно такие ошибки возникают из-за невнимательности сторон или из-за того, что не все условия договора были оговорены.
Если условие о порядке оплаты не согласовано, то заказчик должен будет оплатить работы (услуги) в течение 7 дней с момента предъявления исполнителем требования в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ, если иной срок не предусмотрен законом, иными правовыми актами или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.
Спецификация № 1
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Норкин Вадим Борисович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Норкина Вадима Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение №__ к Договору К-___ от «___» _____ 201__ г. (далее — Договор), содержащее спецификацию оказываемых услуг (далее – «Спецификация») о нижеследующем:
4.4.1. Счет выставляется Исполнителем на основании отчета Заказчика, который рассматривается Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения. В случае несогласия с отчетом, Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета направляет Заказчику свои возражения.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ ВАЛЮТНО-ПРОЦЕНТНЫЙ СВОП
10 (в) (г) (д) NFEA RUONIA OIS FIXING (или ROISfix) означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка NFEA RUONIA OIS FIXING (или ROISfix), формируемая НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА) на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга. и публикуемая НВА в Дату изменения плавающей ставки или в Рабочий день, предшествующий Дате изменения плавающей ставки. RUB-MOSPRIME-NFEA означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является предлагаемая ставка по депозитам в рублях на срок, равный Периоду плавающей ставки, публикуемая на странице MOSPRIME1 в системе Reuters в 12 часов 30 минут по московскому времени в Рабочий день, предшествующий Дате изменения плавающей ставки. RUONIA или Ruble OverNight Index Average означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов) в рублях на московском межбанковском рынке, рассчитываемая Банком России по методике, разработанной НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА) совместно с Банком России, и публикуемая в Дату изменения плавающей ставки около 17 часов по московскому времени на странице RUONIA= в системе Reuters и/или в Интернет на официальном сайте Банка России и/или на странице RUONIA-OIS-COMPOUND означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка, рассчитываемая Центральным контрагентом на основе ставок RUONIA, публикуемых за соответствующий Процентный период, с ежедневной капитализацией накопленных процентов по следующей формуле: РДo РДo [ (1 + [RUONIAi КРДi]) 1] 1 / КРДi i=1 i=1 где: РДo — количество рабочих дней в периоде с Даты начала срока до Даты истечения срока (далее Период накопления процентов); при этом рабочим днем для целей настоящего Способа определения плавающей ставки считается день, когда кредитные организации осуществляют банковские операции в г. Москве; i — порядковое значение соответствующего рабочего дня в соответствующем Периоде накопления процентов, входящее во множество последовательных целых чисел от одного до РДo; RUONIAi — применительно к какому-либо дню «i» в соответствующем Процентном периоде означает значение ставки RUONIA, публикуемой на следующий Рабочий день после дня i; КРДi — применительно к какому-либо дню i в соответствующем Процентном периоде означает Коэффициент расчета дней в процентном периоде, применимый к Плавающей ставке в таком Процентном периоде. При этом под Процентным периодом в целях настоящего Способа определения плавающей ставки понимается исчисляемый в календарных днях срок от каждого дня i (включая такой день i) до ближайшего следующего i (исключая такой день). Во избежание сомнений, если ближайшим следующим днем i дня какого-либо дня i, является следующий календарный день, Процентный период, начинающийся в такой день i, составляет один день. По суммам, выраженным в долларах США (е) (ж) USD-LIBOR BBA означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка по депозитам в долларах США на срок, равный Периоду плавающей ставки, публикуемая в 11 часов по лондонскому времени на странице LIBOR01 в системе Reuters в день, наступающий за два Рабочих дня, в которые кредитные организации открыты для проведения операций в г. Лондоне, до Даты изменения плавающей ставки. USD-Federal Funds-H.15 означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка, установленная в еженедельном выпуске H.15(519) Федеральной резервной системы США на соответствующую дату под заголовком «EFFECT», публикуемая на странице FEDFUNDS1 в системе Reuters. Если к 17 часам по нью-йоркскому времени на следующий Рабочий день, в который кредитные организации открыты для проведения операций в г. Нью-Йорке, после Даты изменения плавающей ставки указанная ставка отсутствует на указанной странице в системе Reuters и не опубликована в выпуске H.15(519), Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка, установленная в Ежедневном обновлении выпуска H.15 или ином признанном электронном источнике, используемом для публикации такой ставки, по состоянию на указанный день напротив заголовка «Federal funds (effective)». Если к 17 часам по нью-йоркскому времени указанная ставка отсутствует на указанной странице в системе Reuters и не опубликована в выпуске H.15(519), Ежедневном обновлении выпуска H.15 или ином признанном электронном источнике, Плавающей
11 ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка, установленная в ближайший предшествующий день в выпуске H.15(519) напротив заголовка «Federal funds (effective)» на странице FEDFUNDS1 в системе Reuters. (з) По суммам, выраженным в евро (и) EUR-EURIBOR-Reuters означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является ставка по депозитам в евро на срок, равный Периоду плавающей ставки, публикуемая в 11 часов по брюссельскому времени на странице EURIBOR01 в системе Reuters в день, наступающий за два дня, являющихся рабочими днями для системы TARGET до Даты изменения плавающей ставки. (к) (л) EONIA или Euro OverNight Index Average означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является индикативная взвешенная ставка однодневных кредитов (депозитов) в евро на межбанковском рынке государств еврозоны, публикуемая в Дату изменения плавающей ставки около 12 часов по брюссельскому времени на странице EONIA= или EONIARECAP в системе Reuters Если применимая к Договору публикуемая процентная ставка, указанная в Способе определения плавающей ставки, или источник ее опубликования официально меняется на иную публикуемую процентную ставку или источник ее опубликования, такое событие не является Сбоем публикации. В этом случае Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки будет определяться так, как если бы в Способе определения плавающей ставки была указана новая публикуемая процентная ставка или источник ее опубликования. 6. СБОЙ ПУБЛИКАЦИИ 6.1. Сбой публикации означает невозможность к моменту проведения расчетов в соответствии с Правилами клиринга получить информацию о процентной ставке из источника информации о процентных ставках, указанного в согласованном сторонами Способе определения плавающей ставки, или любую иную информацию, необходимую для определения Плавающей ставки на Дату изменения плавающей ставки Если в отношении Договора наступает Сбой публикации: и если Сбой публикации происходит в Дату изменения плавающей ставки, Дата изменения плавающей ставки переносится на ближайший Рабочий день после того, как Сбой публикации перестанет иметь место; в иных случаях стороны должны согласовать новый Способ определения плавающей ставки, если Сбой публикации имеет место в течение пяти Рабочих дней. Если стороны не согласуют новый Способ определения плавающей ставки в течение пяти Рабочих дней (и Сбой публикации при этом продолжает иметь место), Центральный контрагент вправе по своему усмотрению определить новый Способ определения плавающей ставки.
Спецификация на поставку угля
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 5.2. В случае наступления этих обстоятельств сторона обязана в течение дней уведомить об этом другую сторону.
5.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более , то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.
Поставщик вправе предъявить Покупателю требование о проведении совместного анализа проб при условии, что такое требование получено Покупателем не позднее одного месяца с момента получения Поставщиком уведомления о несоответствии Угля согласованным спецификацией качественным характеристикам. По истечении указанного срока Покупатель прекращает хранение отобранных лабораторных проб и споры о качестве Угля рассматриваются в соответствии с протоколом химического анализа, составленным по результатам исследования отобранных проб в одной из аттестованных лабораторий Покупателя.
Если инной не предусмотренно спецификацией
К таковым относится следующее: Сам договор обычно заключается в простой письменной форме Так как в противном случае могут возникнуть споры касательно самого факта свершения таковой сделки Все дополнительные соглашения, а также расторжение сделки Обязательно опять же формируется в письменной форме Нередко подобные соглашения составляются непосредственно со специальными дилерскими центрами, с представителями крупных компаний, агентами. Важно заметить, что договор поставки, как правило, не всегда подразумевает переход прав собственности. Именно поэтому важно внимательно и заранее ознакомиться со всеми тонкостями, нюансами оформления. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Элементы соглашения Само соглашение включает в себя достаточно обширный перечень элементов.
В случае изменения реквизитов грузополучателя, Покупатель обязан уведомить Поставщика не ранее чем за 5 (пять) дней до начала отгрузки. 4.3. Способ отгрузки и вид транспорта: ж/д транспорт, автотранспорт, самовывоз.
Договор без спецификации
6.8. В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 6.7. настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
6.5. В случае несоответствия Товара ГОСТам и другим обычно применяемым условиям Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара и возмещения причиненных убытков, а так же возврат выплаченных Покупателем денежных средств за данный Товар в течение 3-х банковских дней с момента направления претензии.
Ограниченной Ответственностью «Газпром бурение»
3.4. Упаковка и консервация продукции должны обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений при перевозке с учетом перегрузок в пути. Тара должна гарантировать сохранность Продукции на весь период транспортировки и хранения.
1.3. Настоящий договор заключается с целью приобретения продукции для строительства разведочных и эксплуатационных скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях РФ, указанных в Спецификации. В случае нарушения сроков поставки продукции, предназначенной для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения транспортных средств (в т.ч. районы Крайнего Севера), Поставщик обязуется осуществить поставку продукции до объекта строительства воздушным транспортом без увеличения стоимости транспортных расходов, ранее согласованных сторонами в Спецификациях на указанную продукцию.
